****市元江中型灌区续建配套与节水
改造项目施工监理
施工监理合同
合同编号：***-****-**-**
建设单位：元江中型灌区续建配套与节水改造****管理局
监理单位：****
签订时间：****年*月**日
水利工程施工监理合同书
委托人：元江中型灌区续建配套与节水改造****管理局
监理人：****
合同编号：***-****-**-**
合同名称：****市元江中型灌区续建配套与节水改造项目施工监理
依据国家有关法律、法规，元江中型灌区续建配套与节水改造****管理局（以
下简称委托人），委托****（以下简称监理人）提供，****市
元江中型灌区续建配套与节水改造项目的****，经双方协商*致，订立本合同。
、工程概况
*、工程名称：****市元江中型灌区续建配套与节水改造项目
*、建设地点：****市元江县
*、工程等别（级）：工程规模为中型，工程等别为Ⅱ等
*、计划工期：计划总工期**个月
*、监理范围
*、监理项目名称：****市元江中型灌区续建配套与节水改造项目施工监理
*、主要特性参数及监理项目内容：
元江中型灌区续建配套与节水改造项目主要分为假莫代甘庄片和清水河县城片*
个片区，规划总灌溉面积为*.***亩，工程等别为**等，规模为中型。各取水、输水
工程设计流量小于**/*，建筑物级别为*级。批复总投资*****.******。
假莫代甘庄片主要建设内容为：对干坝沟进行渠改管设计，总长度为**.****，同
时将取水口更改为有压取水；新建干坝沟分水主管*条，总长度为*.****。西拉河中
线明渠进行渠改管设计，设计长度为*.****。新建西拉河中线至干塘子沟连接管总长
度为*.****。西拉河东干渠渠道修复*.****；新建供水管道***.****；新建****水
-*-
池**座，****水池*座及在各取水口位置新增计量设施及智能水表，对灌区进行信息
化改造。
清水河县城片主要建设内容为：漫漾大沟渠道修复*.****。鲁洛沟取水坝修复*
座及取水口改造，对鲁洛沟进行渠改管设计，总长度为**.****；麻子寨大沟新建取水
坝*座，沉砂池*座，新建箱涵*.****；通达引水灌溉片区新建输水主管总长度为
**.****，输水支管总长度为*.****；龙洞电站尾水渠改管工程，设计长度为*.****;
新建供水管道***.****，新建****水池*座，****调节池*座，在各取水口位置新
增计量设施及智能水表，对灌区进行信息化改造。
*、项目投资：*****.******。
*、监理阶段：工程项目开工至工程竣工验收阶段。
*、****内容、期限
*、****内容：按专用合同条款约定。
*、****期限：自合同签订之日起，至竣工验收、资料移交、保修期满为止。
*、总监理工程师：施锦兴，身份证号码：******************,证书编号：**********。
*、****酬金
****酬金包干价为：人民币（大写）********元整（￥*******.**
元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
*、监理合同的组成文件及解释顺序
*、监理合同书（含补充协议）；
*、中标通知书；
*、招投标文件；
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
-*-
*、双方确认需进入合同的其他文件。
*、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
*、本合同书*式*份，由双方各执*份。
委托人：元江中型灌区续建配套与节水改造监理人：****楚山工程管理
节水改后
程建设管理有限公司
法定代表人法定代表人：
可日
或授权代表人或授权代表人：
单位地址：****市元江县太阳城广场单位地址：****市新平县古城
*号办公楼街道锦秀路幸福庭院*-*号
邮编：******邮编：******
电话：电话：****-*******
电子信箱：电子信箱：
传真
传真：****-*******
开户银行：开户银行：****新平彝族
傣族自治县支行
帐号：帐号：*****************
统*信用代码：统*信用代码：******************
签订地点：元江中型灌区续建配套与节水改造****管理局
签订时间：****年.*月**日
-*-
第*部分，通用合同条款
词语涵义及适用语言
第*条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：
*、“委托人”指承担****项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其
合法继承人。
、“监理人”指受委托人委托，提供****的法人或其合法继承人。
*、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合
法继承人。
*、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程
*
师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
*、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的****项目。
*、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附
加服务。
*、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。
*、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
*、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”“附加服务”应得到的正常
服务酬金和附加服务酬金。
*、“天”指日历天。
**、“现场”指监理项目实施的场所。
第*条本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据
第*条监理的依据是有关****的法律、法规、规章和规范性文件；****
强制性条文、有关技术标准；经批准的****项目设计文件及其相关文件；监理合
同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系
第*条委托人应指定*名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前
通知监理人。
-*-
第*条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急
处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在**小时内补做
书面通知。
第*条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下
达，法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利
第*条委托人享有如下权利：
、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要
求；
*、对****中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；
*、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；
*、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报
告；
*、当监理人发生与本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理人的权利
第*条委托人赋予监理人如下权利：
*、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；
*、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；
*、核查并签发施工图纸；
*、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场
通知、复工通知；
*、审核和签发工程计量、付款凭证；
*、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职
的现场工作人员；
*、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或
更换施工设备；
*、当委托人发生与本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；
-*-
*、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务
第*条****外部环境的协调工作。
第*条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理
服务的有关本****的资料。
第**条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求做出决定的
问题做出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的
书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意
见，无须再作确认。
第**条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前
将监理单位、总监理工程师通知承包人。
第**条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明
确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。
第**条按本合同约定及时、足额支付****酬金。
第**条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。
第**条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅
自做出有于监理机构在合同授权范围内所做出的指示的决定；未经监理机构签字确
认，不得支付工程款。
第**条为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险。如要求监理人自己投
保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第**条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的*部分。
第**条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程****的任何文件直接或
间接用于其他****之中。
监理人的义务
第**条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理
服务内容为委托人提供优质服务。
第***条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监
-*-
理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工
程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更
换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。
第***条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。
第***条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施
工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全
事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第***条监督、检查工程施工进度。
第***条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。
协助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
第***条协调施工合同各方之间的关系。
第***条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实
施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第***条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现
场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第***条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理
工作报告和监理工作总结报告。
第**条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持
的分部工程验收由专用合同条款约定。
第***条妥善做好委托人所提供的****文件资料的保存、回收及保密工作。
在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的*定期限内，未征得委托人同意，
不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其它需保密的资料，不得泄露与本合同业务
有关的技术、商务等秘密。
监里服务酬金
第***条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。
第***条除不可抗力外，有下列情形之*且由此引起监理工作量增加或服务期
限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：
-*-
、由于委托人、第*方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正
常的****受到阻碍或延误；
*、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以
外的服务；
*、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务
的工作。
*、监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充
协议计取和支付。
第***条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规
定调整****酬金。
第***条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收
到监理人支付申请书后*天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。*天内未发出
异议通知，则按通用合同条款第***条、第***条、第***条的约定支付。
合同变更与终止
第***条因****计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理
人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服
务酬金计取、****期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。
第***条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的*方
要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后**天内未收到对方的答复，可发出
终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责
任的外，应由责任方赔偿损失。
第***条在监理期内，由于国家政策致使****计划重大调整，或不可抗力
致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
第***条本合同在监理期限届满并结清****酬金后即终止。
违约责任
第**条委托人未履行合同条款第*条、第**条、第**条、第**条、第*
*条、第**条、第**条、第**条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向
-*-
监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
第***条委托人未按合同条款第***条、***条、***条约定支付监理
服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合
同约定的支付义务。
第***条监理人未履行合同条款第***条、***条、***条、***条、
***条、第***条、第***条、**条、第***条约定的义务和责任，除按
专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
争议的解决
第***条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门
或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；
或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。
第***条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约
定的责任和义务。
其他
第***条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖办法在
专用合同条款中约定。
-*-
第*部分专用合同条款
监理依据
第*条本合同的监理依据为：国家法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批
准的工程项目建设文件以及****合同和本合同文件。
委托人的权利
第*条
*、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：
*、在工程监理过程中质量、安全、投资、进度方面出现重大偏差；
*、监理人签发的工程计量、付款凭证严重违法；
*、监理人多次拒绝提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结
报告：
*、监理人在工程监理过程主要管理及技术人员无法胜任本职工作，而监理人不能
及时解决本质问题；
*、当监理人发生与本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理人的权利
第*条
、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：
*、托人未按合同约定支付监理报酬：
*、委托人原因造成监理工作停止；
*、委托人无法履行或停止履行合同：
*、当委托人发生与本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
*、委托人赋予监理人的其他权利：
*、签发工程移交证书；
*、签发保修责任终止证书。
-**-
委托人的义务
第*条委托人向监理机构免费提供的资料为：
| 序号 |
资料名称 |
份数 |
提供时间 |
收回时间 |
保存和保密要求 |
| * |
工程项目批文 |
* |
在监理合同生效后 |
在监理业务完成后**天内 |
秘密 |
| * |
初设报告、图件、文件 |
* |
在监理合同生效后 |
在监理业务完成后**天内 |
秘密 |
| * |
技施设计图纸及技术说明 |
* |
在各单项工程前**天内 |
在监理业务完成后**天内 |
秘密 |
| * |
施工招投标文件 |
* |
在各单项工程前**天内 |
在监理业务完成后**天内 |
秘密 |
| * |
施工合同书 |
* |
在各单项工程前**天内 |
在监理业务完成后**天内 |
秘密 |
第*条委托人对监理机构书面提交并要求做出决定的事宜做出书面并送达的时
限：
*般文件**天；紧急事项*天；变更文件_**天。
第*条委托人无偿提供监理人员在现场的工作和生活条件。
监理人的义务
第*条监理人应当在本合同生效后*天内组建监理机构，并进驻现场。
第*条需旁站监理的工程重要部位是：隐蔽工程。
需旁站监理的关键工序是：关键部位
第*条委托人委托监理主持的分部工程验收：全部。
第*条在本合同终止后***_天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务
有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第**条监理正常服务酬金支付方法：
*、支付时间为：*、在合同执行期间，按工程进度由双方具体协商确定。
*、当支付监理费用达到暂定施工****费金额的**%时，停止支付，并以剩
下的**%待最终完成施工合同竣工验收和凌工资料移交至保修期满后，执行完监理合
同，解除全部合同责任时支付剩余部份。
*、支付方式为：分段支付.
-**-
*、跟踪、平行检测费用：现场应由监理单位进行的跟踪、平行检测费用，由监
理人负责，委托人不再为此另行支付费用。
第**条监理附加服务酬金的计取与支付方法
因非监理人原因导致工程延期或监理工作量增加的，委托人需支付附加服务酬金。
*、计取方法为：双方谈判协商确定。
*、支付方式为：*次性支付。
*、支付时间为：服务完毕后*日内。
违约责任
第**条委托人违约，应支付给监理人违约金。
违约金：按监理合同金额*%支付违约金。
第**条因委托人延期支付****酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计
算办法：无
第**条监理人违约，应支付给委托人违约金。
违约金：按监理合同金额*%支付违约金。
履约保证金
第**条履约担保
履约担保的形式：现金、银行保函或非银行金融机构担保或保险机构担保（保证）
履约担保的金额：无
履约担保金退还方式：委托人在合同工程完工证书颁发后**天内将履约担保金退
还给监理人。
争议的解决
第**条争议调解、仲裁机构：
*、争议调解机构为：项目所在地的仲裁委员会。
*、仲裁或诉讼：项目所在地人民法院。
其他
第**条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：优化设计和合
理化建议后所节约资金的*%奖励监理单位。
-**-
功能介绍
热门关键词： 
换一批
玉溪最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
